WG. CDR. ARIFUR RAHMAN KHAN AND ALEYA SULTANA Vs. DLF SOUTHERN HOMES PVT. LTD. (NOW KNOWN AS BEGUR OMR HOMES PVT. LTD.)
LAWS(SC)-2020-8-28
SUPREME COURT OF INDIA
Decided on August 24,2020

Wg. Cdr. Arifur Rahman Khan And Aleya Sultana Appellant
VERSUS
Dlf Southern Homes Pvt. Ltd. (Now Known As Begur Omr Homes Pvt. Ltd.) Respondents


Referred Judgements :-

R V PRASANNAKUMAAR VS. MANTRI CASTLES PVT LTD [REFERRED TO]
DLF HOMES PANCHKULA PVT. LTD. VS. D S DHANDA,ETC. [REFERRED TO]
LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY VS. M K GUPTA [REFERRED TO]
GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY VS. BALBIR SINGH [REFERRED TO]
HARYANA URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY VS. RAJE RAM [REFERRED TO]
NAHALCHAND LALOOCHAND PVT LTD VS. PANCHALI CO OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD [REFERRED TO]
NARNE CONSTRUCTION P LTD VS. UNION OF INDIA [REFERRED TO]
LARSEN & TOUBRO LIMITED VS. STATE OF KARNATAKA [REFERRED TO]
DLF LIMITED VS. MANMOHAN LOWE [REFERRED TO]
PIONEER URBAN LAND & INFRASTRUCTURE LTD VS. GOVINDAN RAGHAVAN [REFERRED TO]



Cited Judgements :-

PARAS CHOPRA VS. EMAAR MGF LAND LIMITED [LAWS(NCD)-2022-4-26] [REFERRED TO]
M/S. TDI INFRASTRUCTURE LTD VS. DURGA SHARMA [LAWS(NCD)-2022-2-9] [REFERRED TO]
SHREYA KUMAR VS. ANSAL HOUSING & CONSTRUCTION LTD. [LAWS(NCD)-2022-5-8] [REFERRED TO]
ATUL KUMAR GUPTA VS. SAHARA INDIA COMMERCIAL CORPORATION LTD. [LAWS(NCD)-2022-5-38] [REFERRED TO]
VARUN GOYAL VS. SUNCITY PVT. LTD [LAWS(NCD)-2022-11-50] [REFERRED TO]
SULOCHANA CITY HOME BUYERS ASSOCIATION VS. NANDGUDE PATIL DEVELOPERS PVT. LTD. [LAWS(NCD)-2022-10-14] [REFERRED TO]
EDEN REAL ESTATES PVT. LTD VS. PRAKASH CHAND ABHANI [LAWS(NCD)-2023-12-17] [REFERRED TO]
MONISHA BHARGAVA VS. ANSAL PROPERTIES AND INFRASTRUCTURE LIMITED [LAWS(NCD)-2022-9-36] [REFERRED TO]
HARMEET KAUR KOHLI VS. JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD. [LAWS(NCD)-2022-11-57] [REFERRED TO]
HIMANSHU DEWAN VS. EXPERION DEVELOPERS PVT. LTD. [LAWS(NCD)-2023-1-38] [REFERRED TO]
AJAY KUMAR GUPTA VS. PRATEEK INFRA PROJECTS INDIA PVT. LTD. [LAWS(NCD)-2023-8-92] [REFERRED TO]
MANDEEP SINGH JOHAR VS. IREO PVT. LTD [LAWS(NCD)-2023-10-56] [REFERRED TO]
SANGEETA VINOD DESHANI VS. CCI PROJECTS PVT. LTD [LAWS(NCD)-2023-4-20] [REFERRED TO]
PUNJAB URBAN PLANNING & DEVELOPMENT AUTHORITY VS. ENA ARORA [LAWS(NCD)-2024-7-42] [REFERRED TO]
RAJASTHAN HOUSING BOARD VS. PURAN MAL [LAWS(NCD)-2024-5-48] [REFERRED TO]
PARMOD KUMAR MADAN VS. DLF LTD. [LAWS(NCD)-2021-12-46] [REFERRED TO]
ANIS FATMA BEGUM VS. AZEM ALI [LAWS(NCD)-2024-7-52] [REFERRED TO]
TDI INFRASTRUCTURE PVT. LTD. VS. SHAKTI KUMAR JAIN [LAWS(NCD)-2024-5-87] [REFERRED TO]
ANIRUDH KUMAR GUPTA VS. JUNIOR ENGINEER, C.G. STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION CO. [LAWS(NCD)-2024-6-28] [REFERRED TO]
CHAIRMAN/PRESIDENT VS. BRAHM DATTA VYAS [LAWS(NCD)-2024-11-37] [REFERRED TO]
SUKHMANDER SINGH SAMRA VS. EMAAR MGF LAND LTD. [LAWS(NCD)-2023-3-79] [REFERRED TO]
AJAY KUMAR VERMA VS. AIMS MAX GARDENIA DEVELOPERS PVT. LTD [LAWS(NCD)-2023-2-21] [REFERRED TO]
AASHISH BANSAL VS. IREO PVT. LTD. [LAWS(NCD)-2022-5-12] [REFERRED TO]
RASHMI IDNANI VS. JAIPRAKASH ASSOCIATE LTD [LAWS(NCD)-2022-6-17] [REFERRED TO]
BALAJI SUPER SPECIALITY HOSPITAL VS. ARUNA AGARWAL [LAWS(NCD)-2022-6-51] [REFERRED TO]
SANTOSH NARASIMHA MURTHY VS. M/S. MANTRI CASTLES PRIVATE LIMITED [LAWS(NCD)-2022-9-3] [REFERRED TO]
JAMAL SARWAR SABRI VS. ANSAL HOUSING LIMITED [LAWS(NCD)-2022-2-82] [REFERRED TO]
NAGEN CHANDRA PATNAIK VS. PARSVNATH HESSA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED [LAWS(NCD)-2022-4-5] [REFERRED TO]
ANITA W/O SH. SURESH KUMAR GARG VS. M/S. OMAXE LTD. [LAWS(NCD)-2022-4-20] [REFERRED TO]
RUHIL RESIDENCY FLAT OWNERS ASSOCIATION VS. RUHIL PROMOTERS PVT. LTD [LAWS(NCD)-2022-10-18] [REFERRED TO]
RAJU CHOWDHARY VS. ATHENA INFRASTRUCTURE LTD. [LAWS(NCD)-2022-1-28] [REFERRED TO]
RAMESH PAUL VS. MANOJ KUMAR SINGH [LAWS(CAL)-2023-8-57] [REFERRED TO]
TDI CITY WELFARE ASSOCIATION VS. TDI INFRASTRUCTURE LIMITED [LAWS(NCD)-2023-11-1] [REFERRED TO]
NARESH KUMAR VS. BRAHMA CITY PVT. LTD [LAWS(NCD)-2023-11-55] [REFERRED TO]
CANARA BANK VS. SWARAN SINGH SAGGU [LAWS(NCD)-2023-12-9] [REFERRED TO]
MEGHA MESHRAM VS. DREAM PROJECTS [LAWS(NCD)-2023-3-32] [REFERRED TO]
PREM WATI VS. PARSVNATH DEVELOPERS PVT. LTD. [LAWS(NCD)-2023-5-42] [REFERRED TO]
SAVIOR GREENISLE CONSUMER AND BUYERS ASSOCIATION VS. SAVIOR BUILDERS PVT. LTD. [LAWS(NCD)-2023-5-45] [REFERRED TO]
SOCIETY FOR CONSUMER JUSTICE VS. LOGIX INFRASTRUCTURE PVT. LTD [LAWS(NCD)-2022-4-51] [REFERRED TO]
TEJINDER SINGH ATWAL VS. VARALI PROPERTIES LIMITED [LAWS(NCD)-2023-1-79] [REFERRED TO]
MAX ROYAL FLAT OWNERS ASSOCIATION VS. SETHI BUILDWELL PVT. LTD. [LAWS(NCD)-2024-1-75] [REFERRED TO]
ANSHUMAN SINHA VS. JAI PRAKASH ASSOCIATES LTD. [LAWS(NCD)-2024-2-11] [REFERRED TO]
EMAAR MGF LAND LTD. VS. SURINDER KUMAR PUNCHHI [LAWS(NCD)-2024-5-69] [REFERRED TO]
MOTIA DEVELOPERS PVT. LTD VS. SARANJEET KAUR [LAWS(NCD)-2023-6-9] [REFERRED TO]
MIST AVENUE PRIVATE LIMITED VS. SWATI AGARWAL [LAWS(NCD)-2022-2-68] [REFERRED TO]
MADHUSHREE SINGH VS. PARSVNATH DEVELOPERS LIMITED [LAWS(NCD)-2022-1-29] [REFERRED TO]
REETA SRIMAL VS. PARSVNATH DEVELOPERS LIMITED [LAWS(NCD)-2022-10-31] [REFERRED TO]
AJIT AGRAWAL VS. M/S. WAVE MEGACITY CENTRE PVT. LTD [LAWS(NCD)-2022-1-1] [REFERRED TO]
ABHINAV ASHWIN VS. LOGIX INFRASYRUCTURE PRIVATE LTD. [LAWS(NCD)-2021-10-10] [REFERRED TO]
DR. MRIDULA RAJBANSHI VS. UMANG REALTECH (P) LIMITED [LAWS(NCD)-2021-7-40] [REFERRED TO]
TDI INFRASTRUCTURE PVT. LTD. VS. ANJU GUPTA [LAWS(NCD)-2024-5-83] [REFERRED TO]
KAMLESH GUPTA VS. SUNCITY PROJECTS PVT. LTD. [LAWS(NCD)-2023-9-63] [REFERRED TO]
TAPAS KUMAR MOHAPATRA VS. METRO BUILDERS (ORISSA) PRIVATE LIMITED [LAWS(NCD)-2024-1-26] [REFERRED TO]
AAYUSH SUSEELAN VANCHANMAL VS. LUCINA LAND DEVELOPMENT LTD. [LAWS(NCD)-2022-3-26] [REFERRED TO]
NEERAJ CHOWDHARY VS. BPTP LTD. [LAWS(NCD)-2022-5-51] [REFERRED TO]
RAJESH SINGH VS. IMPERIAL HOUSING VENTURES PVT. LTD [LAWS(NCD)-2022-2-74] [REFERRED TO]
ANIL AGARWALLA VS. IMPERIAL HOUSING VENTURES PVT. LTD. [LAWS(NCD)-2022-1-21] [REFERRED TO]
M. PRERNA PAI VS. TRISHUL DEVELOPERS [LAWS(NCD)-2022-10-7] [REFERRED TO]
RAJESH MONGA VS. HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED [LAWS(NCD)-2022-11-21] [REFERRED TO]
RAJENDER KUMAR YADAV VS. S. S. GROUP PVT. LTD [LAWS(NCD)-2023-2-12] [REFERRED TO]
MATHEW GEORGE VS. S.J.R. PRIME CORPORATION PRIVATE LIMITED [LAWS(NCD)-2022-9-9] [REFERRED TO]
ASHOK KUMAR TANEJA VS. GOLDEN PEACOCK RESIDENCE PVT. LTD [LAWS(NCD)-2023-5-53] [REFERRED TO]
HITESH TANDON VS. NEXGEN INFRACON PRIVATE LIMITED [LAWS(NCD)-2023-5-7] [REFERRED TO]
M/S. ADOBE MARKETING PRIVATE LIMITED VS. HARYANA STATE INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION [LAWS(NCD)-2023-4-36] [REFERRED TO]
AJAY A. SINGH VS. CCI PROJECTS PVT. LTD [LAWS(NCD)-2023-4-19] [REFERRED TO]
VIVEK GARG VS. M/S. SHIPRA ESTATE LTD. & JAI KRISHNA ESTATE DEVELOPERS PVT. LTD [LAWS(NCD)-2023-6-41] [REFERRED TO]
JATIN AGGARWAL VS. DLF HOMES PANCHKULA PRIVATE LIMITED [LAWS(NCD)-2023-1-2] [REFERRED TO]
RAM TIRATH GUPTA VS. V.N. SHARMA BUILDERS PRIVATE LIMITED [LAWS(NCD)-2024-1-12] [REFERRED TO]
AD BUREAU ADVERTISING PVT LTD VS. CHIEF MANAGER , CENTRAL BANK OF INDIA [LAWS(NCD)-2023-8-102] [REFERRED TO]
APEX BUILDWELL PRIVATE LIMITED VS. SACHIN KUMAR [LAWS(P&H)-2022-4-219] [REFERRED TO]
EXPERION DEVELOPERS PVT. LTD. VS. SUSHMA ASHOK SHIROOR [LAWS(SC)-2022-4-17] [REFERRED TO]
UTPAL TREHAN VS. DLF HOME DEVELOPERS LTD [LAWS(SC)-2022-7-44] [REFERRED TO]
VIVEK AIREN VS. SDS INFRATECH PVT. LTD. [LAWS(NCD)-2023-12-29] [REFERRED TO]
CHIEF EXECUTIVE OFFICER CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES WELFARE HOUSING ORGANIZATION VS. MANOJ KUMAR PATEL [LAWS(NCD)-2023-12-110] [REFERRED TO]
ANIL RAWAT VS. CLARION PROPERTIES LIMITED [LAWS(NCD)-2023-3-37] [REFERRED TO]
ALKA GUPTA VS. DLF UNIVERSAL LTD [LAWS(NCD)-2024-10-1] [REFERRED TO]
TDI INFRASTRUCTURE PVT. LTD. VS. ANITA [LAWS(NCD)-2024-11-59] [REFERRED TO]
VEENA JAIN VS. COUNTRY COLONISERS PRIVATE LIMITED [LAWS(NCD)-2024-11-77] [REFERRED TO]
MOHAN S. KALE VS. CHHAYA MOHAN KALA HILLARI VICTOR DSOUZA [LAWS(NCD)-2024-11-60] [REFERRED TO]
RAJ KUMAR MITTAL VS. M/S. RAHEJA DEVELOPERS LIMITED [LAWS(NCD)-2023-7-17] [REFERRED TO]
ABHAY RASHMIKANT YAGNIK VS. CCI PROJECTS PRIVATE LIMITED [LAWS(NCD)-2023-4-18] [REFERRED TO]
SUJEET JAIN VS. DB REALTY LIMITED [LAWS(NCD)-2022-8-47] [REFERRED TO]
AKRITA KALRA VS. M/S. PARSVNATH DEVELOPERS LTD [LAWS(NCD)-2022-9-29] [REFERRED TO]
SS CORALWOOD APARTMENT BUYERS ASSOCIATION VS. SS GROUP PRIVATE LIMITED [LAWS(NCD)-2023-1-81] [REFERRED TO]
P.P. SOCIAL WELFARE SOCIETY VS. PARSVNATH DEVELOPERS LIMITED [LAWS(NCD)-2022-6-67] [REFERRED TO]
SHEKHAR SETHU VS. EMAAR MGF LAND LIMITED [LAWS(NCD)-2022-12-44] [REFERRED TO]
SHER SINGH SIDHU VS. PARSVANATH DEVELOPERS LTD [LAWS(NCD)-2022-2-4] [REFERRED TO]
SHELTER MAKER (I) PRIVATE LIMITED VS. RAMESHBHAI R. SHAH [LAWS(NCD)-2021-12-49] [REFERRED TO]
SHELTER MAKER (I) PRIVATE LIMITED VS. AJIT KUMAR [LAWS(NCD)-2021-12-50] [REFERRED TO]
DUSHYANT SOOD VS. M/S. VATIKA LIMITED @ VATIKA TRIANGLE [LAWS(NCD)-2021-9-17] [REFERRED TO]
VIKAS MITTAL VS. DLF UNIVERSAL LIMITED [LAWS(NCD)-2022-1-22] [REFERRED TO]
ASHWINDER BEHL VS. MGF DEVELOPMENTS LTD. [LAWS(NCD)-2022-10-35] [REFERRED TO]
SATYAVRAT RAMESH PENDHARKAR VS. IREO GRACE REALTECH PVT [LAWS(NCD)-2022-11-33] [REFERRED TO]
B.B. PATEL & ORS VS. DLF UNIVERSAL LTD [LAWS(SC)-2022-1-75] [REFERRED TO]
MANISHA KAUSHAL VS. S.V.P. BUILDERS (INDIA) LTD [LAWS(NCD)-2023-7-34] [REFERRED TO]
MARIANO MATIUS LOBO VS. SIDDHARTH RAJ ESTATE [LAWS(NCD)-2024-11-31] [REFERRED TO]
SAMRUDDHI CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD VS. MUMBAI MAHALAXMI CONSTRUCTION PVT. LTD [LAWS(SC)-2022-1-31] [REFERRED TO]
EXPERION DEVELOPERS PRIVATE LIMITED VS. HIMANSHU DEWAN AND SONALI DEWAN [LAWS(SC)-2023-8-58] [REFERRED TO]
ANAJALI BAGAI VS. SS GROUP PVT. LTD. [LAWS(NCD)-2023-2-62] [REFERRED TO]
RAM SINGH CHAUHAN VS. DLF UNIVERSAL LTD [LAWS(NCD)-2021-12-58] [REFERRED TO]
SRIGANESH CHANDRASEKARAN VS. UNISHIRE HOMES LLP [LAWS(NCD)-2023-10-60] [REFERRED TO]
MANOHAR PRATHAP SINGH VS. OZONE PROJECTS PRIVATE LIMITED [LAWS(NCD)-2023-3-75] [REFERRED TO]
REENU SINGH VS. LOGIX INFRASTRUCTURE PVT. LTD [LAWS(NCD)-2023-5-9] [REFERRED TO]
AMULYA KUMAR AND KAJRI SRIVASTAVA VS. AIMS PROMOTERS PVT. LTD [LAWS(NCD)-2023-5-28] [REFERRED TO]
AMBRISH KUMAR SHUKLA VS. FERROUS INFRASTRUCTURE PVT LTD [LAWS(NCD)-2023-4-46] [REFERRED TO]
FLORA WELFARE ASSOCIATION VS. SHREE VARDHMAN INFRAHOME PVT. LTD. [LAWS(NCD)-2023-5-2] [REFERRED TO]
SUSHMA GUPTA VS. M/S. NEXGEN INFRACON PRIVATE LIMITED [LAWS(NCD)-2023-5-8] [REFERRED TO]
TDI INFRASTRUCTURE LIMITED VS. SINDER PAUL GARG [LAWS(NCD)-2022-9-84] [REFERRED TO]
NAVNEET SAMRA VS. PARSVNATH DEVELOPERS LTD. [LAWS(NCD)-2022-4-25] [REFERRED TO]
NEERAJ AGARWAL S/O SH MANMOHAN AGGARWAL VS. M/S. WAVE MEGACITY CENTRE PVT. LTD [LAWS(NCD)-2022-1-9] [REFERRED TO]
AMAN MAHAJAN VS. GREATER MOHALI AREA DEVELOPMENT AUTHORITY [LAWS(NCD)-2021-12-66] [REFERRED TO]
SHIPRA TRIPATHI VS. DLF HOME DEVELOPERS LIMITED [LAWS(NCD)-2021-7-35] [REFERRED TO]
BAL MUKAND VS. ANSAL HOUSING LIMITED [LAWS(NCD)-2022-2-66] [REFERRED TO]
KAMALKUMAR S. BHAGERIA VS. SHELTER MAKER (I) PVT. LTD. [LAWS(NCD)-2021-12-48] [REFERRED TO]
GODREJ PROJECTS DEVELOPMENT VS. ANIL KARLEKAR [LAWS(SC)-2025-2-1] [REFERRED TO]
SANGEETA OBEROI VS. DLF UNIVERSAL LIMITED PREVIOUSLY KNOWN AS DLF INDIA LTD. [LAWS(NCD)-2022-12-1] [REFERRED TO]
M/S. SHYAMA ENCLAVE PVT. LTD. VS. BANDANA CHATTERJEE WIDOW OF LATE DR. JAYANTA CHATTERJEE [LAWS(NCD)-2022-4-6] [REFERRED TO]
SURENDRA KUMAR AGARWAL VS. SS GROUP PVT. LTD. [LAWS(NCD)-2022-9-22] [REFERRED TO]
ANIL SEHGAL VS. DLF UNIVERSAL LTD. [LAWS(NCD)-2023-1-74] [REFERRED TO]
RAKESH JHAMB S/O SH BAL MUKUND JHAMB VS. M/S. WAVE MEGACITY CENTRE PVT. LTD [LAWS(NCD)-2022-1-10] [REFERRED TO]
RAM SHANKER MAHALAHA VS. PARSVNATH DEVELOPERS LTD [LAWS(NCD)-2022-10-29] [REFERRED TO]
LALIT KUMAR SEHGAL VS. JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD [LAWS(NCD)-2023-11-47] [REFERRED TO]
AZAD SINGH ARYA VS. BESTECH INDIA PVT. LTD [LAWS(NCD)-2023-12-87] [REFERRED TO]
REENA DANG VS. M/S. JASMINE BUILDMART PVT. LTD. [LAWS(NCD)-2023-7-25] [REFERRED TO]
PRADEEP BHARTIA VS. NEXGEN INFRACON PRIVATE LIMITED [LAWS(NCD)-2023-5-24] [REFERRED TO]
ANIL KUMAR SINGH VS. MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD [LAWS(NCD)-2023-7-1] [REFERRED TO]
ANSHUL AGARWAL VS. SHREENIWAS COTTON MILLS LIMITED [LAWS(NCD)-2023-9-34] [REFERRED TO]
VINOD KUMAR LADIA VS. M/S. JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED [LAWS(NCD)-2023-9-87] [REFERRED TO]
SONALI CHANDIRAMANI VS. MARVEL OMEGA BUILDERS PRIVATE LIMITED [LAWS(NCD)-2023-12-26] [REFERRED TO]
SUNIL SIKKA VS. RAMPRASTHA PROMOTERS AND DEVELOPERS PVT. LTD. [LAWS(NCD)-2023-3-67] [REFERRED TO]
PURAB PREMIUM APARTMENT ALLOTTEES ASSOCIATION VS. GREATER MOHALI AREA DEVELOPMENT [LAWS(NCD)-2023-5-44] [REFERRED TO]
AJIT SINGH VS. EVERSHINE BUILDERS PVT. LTD. [LAWS(NCD)-2023-5-69] [REFERRED TO]
HARPAL SINGH VS. DLF ESTATE (DELHI) PVT. LTD. [LAWS(NCD)-2023-6-45] [REFERRED TO]
MALLELA MURALIDHAR VS. LODHA HEALTHY CONSTRUCTION & DEVELOPERS PVT. LTD. [LAWS(NCD)-2024-11-64] [REFERRED TO]
SINDHU MATTOO VS. PAN REALTORS PRIVATE LIMITED [LAWS(NCD)-2024-9-20] [REFERRED TO]
MOHIT GUPTA VS. DIRECTOR, GREENBAY INFRASTRUCTURE PVT. LTD [LAWS(NCD)-2022-4-19] [REFERRED TO]
JOY KALIYAVAUMKAL VS. MANGALAM HOMES & RESORTS PVT. LTD. [LAWS(NCD)-2022-7-65] [REFERRED TO]
RP CITY WELFARE ASSOCIATION VS. RAMPRASTHA PROMOTERS & DEVELOPERS (PVT) LTD [LAWS(NCD)-2022-9-83] [REFERRED TO]
RADICON VEDANTAM FLAT BUYERS ASSOCIATION VS. RADICON INSTRUCTURE AND HOUSING PVT. LTD. [LAWS(NCD)-2022-10-46] [REFERRED TO]
SUNEJA TOWERS PRIVATE LIMITED VS. ANITA MERCHANT [LAWS(SC)-2023-4-78] [REFERRED TO]


JUDGEMENT

DHANANJAYA Y.CHANDRACHUD, J. - (1.)The National Consumer Disputes Redressal Commission[1] dismissed a consumer complaint filed by 339 flat buyers, accepting the defence of DLF Southern Homes Pvt. Ltd. and Annabel Builders and Developers Pvt. Ltd. that there was no deficiency of service on their part in complying with their contractual obligations and, that despite a delay in handing over the possession of the residential flats, the purchasers were not entitled to compensation in excess of what was stipulated in the Apartment Buyers Agreement[2].
[1] "NCDRC"

[2] "ABA"

(2.)The complaint before the NCDRC was initially instituted by nine flat buyers. These nine complainants had booked residential flats in a project called Westend Heights at New Town, DLF, BTM Extension at Begu, Bengaluru. The project was being developed in an area admeasuring 27.5 acres and was to consist of 1980 units, spread across nineteen towers each consisting of a stilt and eighteen floors.
(3.)The Brochure of the first respondent advertised the nature of the project and the amenities which would be provided to buyers. It held out the following representations on the basis of which buyers were induced to invest:
"New Town - the premier choice for Bangalore living. A premium residential enclave that celebrates life in all its resident splendor. Featuring spacious apartments and a rich selection of amenities, you will find in New Town, a residence specially appointed to maximize your comfort and convenience. In New Town premium high rise apartments are set against the backdrop of a vibrant living environment where fun, comfort, security, and serenity blend in perfect unison. Life at New Town satisfies all your needs and fulfils your heart's desire. Imagine a place where leisurely pursuits are always within reach. Imagine living where convenience is never more than around the corner.

Westend Heights at New Tower DLF, BTM Extn. Designs, keeping in mind the modern day requirements and meeting them with apt amenities, Westend Heights is the first phase of New Town, with premium high-rise apartments at affordable prices. The complex brings you comfort living embodied in individual towers overlooking sprawling parks and vistas. This project is being developed in a land area of 27. 5 acres. The project consists of 1980 units spread across 19 towers that are Stilt+ 18 floors high.

Amenities

Fun, Fitness, Leisure, Right Next Door

The most exclusive Club in Bangalore at New town, DLF BTM, EXTN,

The Club set amidst a very comfortable setting is an impressive feature of New Town. It is specially designed to take care of all stresses brought on by the modern world. Altogether a beautiful composition, that blends seamlessly with your lifestyle.

Swimming Pool:

Gymnasium/ Aerobics Centre

Restaurant and Bar

Billiards Room

Banquet Hall

Tennis Courts

Cards Room

Squash Courts

Spa, Massage and Beauty Parlour

Ease, Enjoyment, Convenience. Right Next Door

Convenient shopping facilities at New Town, DLF BTM EXTN

Shop with ease at our convenience shopping centre, well equipped to handle your everyday needs. The shopping centre will offer an array of outlets to make your life a trouble free affair.

Experience convenience at your doorstep

Hope, Dreams, Future. Right Next Door

Renowned Early Learning School at New Town DLF BTM EXTN.

Our play school airs to care for your child in a stimulating safe, fun-filled environment. It symbolizes our conviction that nurtured roots lay the foundation of a fully grown blossomed tree.

Health, Wellbeing. Assurance, Right Next Door

State-of-the-art healthcare facilities at New Town DLF BTM EXTN.

In these years of fast paced lives, your family's wellbeing is foremost in our minds. Our healthcare centre will better the latest in screening, diagnosis, and medical care with competent medical professionals by your side, we will make sure that you would always remain in the best of health.

Comfort, Confidence, Peace of Mind Right Next Door.

Keeping your loves ones safe and secure at New Town, DLF BTM EXTN.

Let New Town set your mind at rest when it comes to security. Our advanced, state-of-the-art security system ensures comfort and peace of mind for you and your loved ones, with monitored gates, CCTV for parking and entrance lobby, video surveillance system and a rigorously screened 24-hour security guard workforce, New Town offers you a secure and a well-protected abode." (emphasis supplied)



Click here to view full judgement.
Copyright © Regent Computronics Pvt.Ltd.